«Город Гатчина»

Городской договор №_____

на поставку учебной, научной, научно-популярной, детской и художественной литературы в печатном и электрическом виде для городского учреждения «Централизованная библиотечная система городка Гатчины»


г.Гатчина

«___» _________ 2010г.


Городское учреждение «Централизованная библиотечная система городка Гатчины «Город Гатчина»», именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в предстоящем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе называемые дальше «Стороны», заключили реальный «Город Гатчина» городской договор (дальше - «Контракт») о последующем.


Статья 1. Предмет договора

1.1. Основанием для заключения реального Договора является решение Конкурсной комиссии МО «Город Гатчина» о признании Поставщика победителем запроса котировок (протокол заседания конкурсной комиссии № ___ от «Город Гатчина» ______________ 2010 г).

1.2. Поставщик обязуется по заданию Заказчика, в согласовании с прилагаемыми техническим заданием (приложение), выполнить поставку учебной, научной, научно-популярной, детской и художественной литературы в печатном и электрическом виде для городского учреждения «Город Гатчина» «Централизованная библиотечная система городка Гатчины» (дальше – «Товары»), а Заказчик обязуется сделать принять их и уплатить обозначенную в Договоре стоимость.

1.3. Поставщик обязуется вполне поставить Продукты до 15 сентября 2010 года.


Статья 2. Стоимость договора

3.1. Общая цена Договора в согласовании «Город Гатчина» с протоколом Конкурсной комиссии № ___ от _________________ 2010 года, с учетом всех налогов составляет: _____________ (_________________________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

3.2. Стоимость договора является фиксированной и индексации в течение срока деяния реального договора не подлежит.


Статья «Город Гатчина» 3. Платежи и расчеты

3.1. Поставка литературы может выполняться частями по согласованию с Заказчиком.

3.2. Расчеты с Поставщиком за поставленные продукты осуществляются не позже 10 (10) банковских дней со денька окончания поставки продуктов, методом безналичного расчета, платежным поручением Заказчика «Город Гатчина», на основании товарно-транспортной затратной и счета-фактуры Поставщика.

3.4. Поставщик не вправе предъявлять к оплате Продукты, не обозначенные в техническом задании (приложение 1), либо поставленные сверх лимита, установленного в техническом задании «Город Гатчина».


Статья 4. Ответственность сторон и другие последствия нарушения обязанностей

4.1. В случае несвоевременной оплаты продуктов Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы задолженности за каждый денек просрочки.

4.2. За «Город Гатчина» нарушение сроков поставки Продуктов предусмотренных в Договоре, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы поставки данной партии Продуктов за каждый денек просрочки.

4.3. Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Русской «Город Гатчина» Федерации.

Статья 5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее выполнение ими собственных обязательств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, каковыми сторонами признаются наводнения, землетрясения, войны, пожары и другие стихийные бедствия, также «Город Гатчина» акты органов власти и управления, транспортных и таможенных организаций, ограничивающие ведение операций, составляющих предмет данного договора.

5.2. При пришествии форс-мажорных событий, сторона должна предупредить другую сторону в течение 2-х календарных дней «Город Гатчина». Сроки выполнения обязанностей продлеваются на срок форс-мажорных событий. Если форс-мажорные происшествия будут продолжаться более 20 дней, неважно какая из сторон вправе расторгнуть реальный Договор в однобоком порядке.


Статья 6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры «Город Гатчина», возникшие в связи с исполнением реального Договора, разрешаются методом переговоров, при не достижении согласия спор выносится на рассмотрение в арбитражный трибунал Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в «Город Гатчина» силу с даты его регистрации в реестре городских договоров МО «Город Гатчина» и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.

7.2. Реальный Договор может быть расторгнут (прекращен) только по соглашению Сторон либо решению суда по «Город Гатчина» основаниям, предусмотренным штатским законодательством.

7.3. В случае преждевременного расторжения (прекращения) реального Договора по основаниям, предусмотренным в пт 7.2, Поставщик должен в срок до 10 (10) дней:

а) передать Заказчику документацию по Товару;

б) вкупе «Город Гатчина» с Заказчиком оформить акт сверки взаиморасчетов.

Расчеты меж Сторонами за выполненные до расторжения Договора работы выполняются после выполнения ими действий, предусмотренных предшествующим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом сделанных Заказчиком к моменту «Город Гатчина» прекращения Договора платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Поставщика в качестве пени, штрафа либо компенсации за причиненный Заказчику вред (в том числе упущенную прибыль).

7.4. Настоящий «Город Гатчина» Договор составлен в 4 экземплярах: один экземпляр Поставщику, три экземпляра Заказчику, при этом все четыре имеют схожую юридическую силу.

7.5. Приложения к Договору:

Техническое задание.


Статья 8. Реквизиты сторон

Заказчик:

Поставщик:

Подписи сторон:


ЗАКАЗЧИК «Город Гатчина»:


____________________

м.п.

ПОСТАВЩИК:


____________________

м.п.


Приложение

к городскому договору № ____

от _________________2010 г.



УТВЕРЖДЕНО:


____________________

м.п.

СОГЛАСОВАНО:


____________________

м.п.


gorkij-chelkash-izlozhenie.html
gorkij-m-delu-ne-hozyain-a-lyutij-vrag-sochinenie.html
gorkij-m-harakteristika-osnovnih-obrazov-pesi-m-gorkogo-egor-bulichev-i-drugie-sochinenie.html